Les marchés publics

Avis n° 2012-24 du 2 mai 2012

Réception des offres jusqu'au 16 mai 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres
1) Valeur technique (60%)
- Renseignements techniques sur le
matériel mis en oeuvre : /20
- Délais de livraison : /40
2) Prix des prestations (40%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Acquisition de 4 chars à voile loisirs pour le perfectionnement
Caractéristiques: Le présent marché a pour objet l'acquisition de 4 chars à voile permettant une pratique du char à voile en perfectionnement.
Descriptif des prestations :
- la position du pilote devra être semi-allongée
- la conception du char doit être harmonieuse et esthétique de façon à attirer le public et lui donner envie de rouler avec ce char
- la surface de la voile devra être au minimum de 6m2 avec un système de réduction rapide de la surface de la voile
- la bôme ne doit en aucun cas descendre en dessous du niveau de la tête du pilote
- le char devra être performant et avoir une certaine stabilité afin que le pilote puisse contrôler son équilibre (maîtrise du lever de roue)
- toutes les pièces métalliques devront être soit en acier inoxydable, soit avoir reçues un traitement anti-corrosion de type métallisation
- le siège devra être conçu de façon ergonomique afin de maintenir le pilote en cas de dérapage non contrôlé, il devra également être conçu de telle manière que le pilote ne puisse pas freiner avec les pieds
- la robustesse de l'ensemble devra permettre aux usagers de ne pas être blessé en cas de collision: hauteur du siège, double coque ou protections latérales
- les chars devront pouvoir être remorqués les uns derrière les autres, soit par un système spécifique, soit par une corde liant deux chars graçe à un système de crochets
- le palonnier devra être réglable sans outils et de façon très rapide
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Base de chars à voile de Marck : 03 21 85 17 46
Date d'envoi à la publication : 2 Mai 2012
Date limite de réception des offres : 16 Mai 2012 à 16h30

Avis n° 2012-23 du 2 mai 2012

Réception des offres jusqu'au 16 mai 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
1) qualité finitions : mise en forme (30%)
3) qualité retouches photos (10%)
4) délais d’exécution (20%)
5) prix (40%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de service "Création de la maquette du magazine de l'agglomération "Calaisis Info""
Caractéristiques: Travail sur photos et visuels (retouche, travail chromi, …)
Photocomposition et mise en page
Récupération des articles et secrétariat de rédaction
2 types de formats :
1. Format classique : 26 X19 fermé
2. Format été : 24X16 fermé
support papier à l’impression : PEFC, 135 g pour la couverture et 100 g pour les pages intérieures,
quantité : 44 500 exemplaires.
Prix pour 20 pages, pour 24 pages, 28 pages, 32 pages
Une fois la maquette terminée, et après vérification par nos soins, les fichiers seront à envoyer directement chez l’imprimeur.
Mini: 1 par an - Maxi: 5 par an
Durée du marché: 1 an reconductible 2 fois 1 an.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Communication - Mr TESTA : 03 21 19 55 00
Date d'envoi à la publication : 2 Mai 2012
Date limite de réception des offres : 16 Mai 2012 à 16h30

Avis n° 2012-22 du 2 mai 2012

Réception des offres jusqu'au 23 mai 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (40%)
- Délai de livraison et d'installation (10%)
- Modalités de mise à jour, délais,
horaires(30%)
- Aide au paramétrage des matériels(20%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de fournitures mise à niveau des équipements de téléphonie de CAP Calaisis
Caractéristiques : En 2006, CAP Calaisis décidait de mettre en place un réseau privé de téléphonie sur IP connectant 5 sites distants à l’hôtel communautaire. Ce réseau est composé de systèmes Nexspan fonctionnant sous une version logicielle obsolète.
CAP Calaisis souhaite faire évoluer l'infrastructure télécom en place en vue de permettre:
- L’évolutivité de l’infrastructure : intégration de nouveaux périphériques
- L’engagement de support technique de la part du constructeur
- La mise en œuvre d’applications avancées
- La simplification de l’administration du système
- La virtualisation des applicatifs
Durée du marché : le délai de livraison et d'installation est à proposer par le candidat.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service des territoires - 03 21 19 55 00
Retrait du dossier : Le dossier sera remis gratuitement à toute personne qui en fera la demande par mail ou par fax auprès du service marchés.
Date d'envoi à la publication : 2 Mai 2012
Date limite de réception des offres : 23 Mai 2012 à 16h30

Avis n° 2012-21 du 2 mai 2012

Réception des offres jusqu'au 31 mai 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (50%)
- Délai de livraison et d'intervention (25%)
- Moyens mis en oeuvre pour la
maintenance préventive et curative (10%)
- Méthodologie, durée et moyens mis en
oeuvre pour l'initiation (15%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de fournitures de défibrillateurs semi-automatiques et prestations accessoires
Lieux de livraison : L’Hôtel Communautaire, 76 Bd GAMBETTA à CALAIS, La Base de voile Tom SOUVILLE, Rond-point des Salines à BLERIOT-Plage, La Base de chars à voile aux HEMMES de MARCK, Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, rue de 11 novembre à CALAIS, L’Ecole d’Art, rue des Soupirants à CALAIS, La Station d’épuration MONOD, rue Jacques MONOD à CALAIS, La Station d’épuration TOUL, rue de TOUL, à CALAIS, Un véhicule d’intervention.
Caractéristiques : Marché à bons de commande avec un montant maximum de 30 000 € HT sur 4 ans.
Le Fournisseur proposera par site:
- 1 défibrillateur cardiaque externe semi-automatique,
- 1 paire d’électrodes adultes compatibles,
- 1 paire d’électrodes enfants compatibles,
- 1 trousse d’intervention,
- 1 armoire de stockage avec ou sans alarme pour les bâtiments ou 1 housse de transport pour le
véhicule d’intervention,
- La signalétique.
Durée du marché : 4 ans ferme,
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - 03 21 19 55 00
Retrait du dossier : Le dossier sera remis gratuitement à toute personne qui en fera la demande par mail ou par fax auprès du service marchés.
Date d'envoi à la publication : 2 Mai 2012
Date limite de réception des offres : 31 Mai 2012 à 16h30

Avis n°2012-20 du 16 avril 2012

Réception des offres jusqu'au 7 mai 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres
Lot 1 :
Prix des prestations (50%)
Qualité des produits (30%)
Démarche environnementale (10%)
Délais de livraison (10%)
Lots 2 et 3 :
Prix des prestations (50%)
Qualité des produits (40%)
Délais de livraison (10%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de fournitures « Fourniture de produits d’entretien et petits matériels »
Lot 1 : produits d’entretien courants
Lot 2 : produits de nettoyage pour les établissements de natation et d’activités aquatiques
Lot 3 : petits matériels
Lieux d'exécution : Hôtel Communautaire, 76 bvd Léon Gambetta à Calais, Archéologie rue des Oyats à Calais, Complexe ICEO, rue Roger Martin du Gard à Calais, Piscine Emile Ranson, Esplande Jacques Vendroux, à Calais, Ecole d'Art, rue des Soupirants à Calais, Conservatoire National de Musique et de Danse, rue du Onze Novembre à Calais, Base de voile, RD 940 à Sangatte-Blériot Plage, Base de Char à Voile, avenue de la Mer, les Hemmes à Marck, Aéroport, avenue de l’Aéroport à Marck, Station d'épuration Jacques Monod, rue Jacques Monod à Calais, Station d'épuration Toul, rue d'Epinal à Calais
Caractéristiques : Les fournitures sont destinées à l’entretien et au nettoyage des différents espaces, installations, matériels et mobiliers des services
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois un an soit 4 ans maximum
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - 03 21 19 55 00
Retrait du dossier : Le dossier sera remis gratuitement à toute personne qui en fera la demande par mail ou par fax auprès du service marchés. Il est également téléchargeable sur le site www.klekoon.com
Date d'envoi à la publication : 16 Avril 2012
Date limite de réception des offres : 7 Mai 2012 à 16h30

Avis n° 2012-19 du 11 avril 2012

Réception des offres jusqu'au 3 mai 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres
1) Prix (100%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de travaux "remplacement d'une porte sectionnelle puits VADEZ"
Caractéristiques:
L’objet du marché comprend les opérations suivantes :
- Démontage et évacuation de la porte sectionnelle y compris système motorisé et guides.
- La fourniture d’une porte sectionnelle, y compris le système de guidage
- Le Montage de la nouvelle porte et du système de guidage
- Essais
- Évacuation des déchets
- Mise en sécurité pendant les travaux ( mise en place de barrière de chantier pour interdire l’accès aux
personnes extérieures, etc...)
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11
Date d'envoi à la publication : 11 Avril 2012
Date limite de réception des offres : 3 Mai 2012 à 16h30

Avis n°2012-18 du 11 avril 2012

Réception des offres jusqu'au 3 mai 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres
Lot 1 : Valeur technique 30 % (décomposée comme suit : moyens de l’entreprise mis en œuvre pour les sites (5%) – sécurité (5%) – planification des interventions (10%) – quantification des heures prévues (10%)) - Prix: 70 %
Lot 2 : Valeur technique 40 % (décomposée comme suit : moyens de l’entreprise mis en œuvre pour les sites (10%) – gestion des déchets (10%) – sécurité (10%) – quantification des heures prévues (10%)) - Prix (60%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de service « Entretien des zones d’activités »
Lot 1 : Ramassage des déchets et opérations de propreté urbaine
Lot 2 : Balayage mécanique des voiries
Lieu d'exécution : Zone des Dunes à Calais, zone Marcel Doret à Calais, le Virval à Calais, le Colombier Virval à Calais, zone Transmarck à Marck.
Caractéristiques : Lot 1 : Ramassage de tous les détritus et déchets se trouvant sur les trottoirs, voies et parkings; ainsi que sur la voie ferrée et ses environs ou sur les berges des plans d'eau et bassins de rétentions / Renouvellement des sacs poubelles / Nettoyage des graffitis / etc...
Ce lot relève des dispositions de l'article 15 du code des marchés publics comme le précise l'article 2.4 du règlement de consultation.
Lot 2 : Balayage des voiries à l'aide d'une balayeuse mécanique aspiratrice "poids lourd" de capacité adaptée aux prestations à réaliser, et ce, avec chauffeur.
Durée du marché : 2 ans
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - 03 21 19 55 00
Retrait du dossier : Le dossier sera remis gratuitement à toute personne qui en fera la demande par mail ou par fax auprès du service marchés. Il est également téléchargeable sur le site www.klekoon.com
Date d'envoi à la publication : 11 Avril 2012
Date limite de réception des offres : 3 Mai 2012 à 16h30

Avis n°2012-17 du 3 avril 2012

Réception des offres jusqu'au 17 avril 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
1) Valeur technique (60%) dont :
- Qualité des matériaux utilisés (20%)
- Programme d'execution (20%)
- Moyens humains et matériels (10%)
- Moyens pour assurer l'hygiène et la
sécurité (10%)
2) Prix (40%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de travaux « Réorganisation du hall d’accueil de l’aéroport Calais - Dunkerque »
Lieu d'exécution: Aéroport Calais Dunkerque à Marck
Caractéristiques: Les travaux concernent :
- La dépose de différents équipements, mobiliers, portes, cloisons, faux plafonds...
- La réalisation de parois courbes dans le hall principal
- La modification, le traitement du mobilier intérieur et sa repose
- La réalisation d'un nouveau faux plafond
- La pose d'appareillages électriques et le déplacement d'appareil existants
- La pose d'un nouveau carrelage
- La mise en peinture de l'ensemble
Durée du marché: 2 mois dont une semaine de préparation
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - 03 21 19 55 00
Date d'envoi à la publication : 3 Avril 2012
Date limite de réception des offres : 17 Avril 2012 à 16h30

Avis n°2012-16 du 26 mars 2012

Réception des offres jusqu'au 16 avril 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
Lots 1 et 2 : - Prix (60%)
- Qualité des équipements (40%)
Lot 3 : - Prix (100%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché prestation de location de structures modulaires, de blocs sanitaires autonomes et de réalisation de plateforme et voirie temporaires pour la mise en place de bases vie pour la réalisation de diagnostics et fouilles archéologiques sur le territoire de Cap Calaisis
Lot 1 : Bungalows vestiaires, réfectoire, bureau et containers
Lot 2 : WC
Lot 3 : Plate forme et fluides
Lieu de livraison: sera précisé dans le bon de commande
Durée du marché: Le marché commence à la date de sa notification pour une durée d'un an. il est reconductible deux fois pour une durée d'un an.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Archéologie - Mr BOUCHE : 03 21 19 54 24
Date d'envoi à la publication : 26 Mars 2012
Date limite de réception des offres : 16 Avril 2012 à 16h00

Avis n°2012-15 du 26 mars 2012

Réception des offres jusqu'au 16 avril 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

1) Prix(100%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché Location d'engins de terrassement avec opérateurs pour des prestations de décapage de terres en vue de la réalisation de diagnostics et fouilles archéologiques sur le territoire de l’agglomération
Lieu de livraison: sera précisé dans le bon de commande
Durée du marché: Le marché commence à partir du 25 mai pour une durée d’un an renouvelable 2 fois un an.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Archéologie - Mr BOUCHE : 03 21 19 54 24
Date d'envoi à la publication : 26 Mars 2012
Date limite de réception des offres : 16 Avril 2012 à 16h00

Avis n°2012-14 du 15 mars 2012

Réception des offres jusqu'au 13 avril 2012 à 16h00

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Critères de jugement des offres
1) Valeur technique (60%) dont :
- Qualité des matériaux utilisés (20%)
- Programme d'éxecution des ouvrages reprenant pour chaque prestation les délais d'intervention au regard du planing (10%)
- Procédés d'exécution envisagés et moyens matériels et humains qui seront utilisés (20 %)
- Moyens mis en oeuvre pour assurer l'hygiène, la sécurité, la qualité, l'environnement sur le chantier (10 %)
2) Prix (40%)

Objet du marché : Marché de travaux "remplacement des diffuseurs fines bulles sur la station d'épuration rue de Toul (file A)"
Le présent dossier concerne le remplacement des diffuseurs à membrane du bassin d’aération de la file A ainsi que de l’ensemble des équipements d’agitation ( deux agitateurs grande pale) de la station d’épuration Rue de Toul à Calais. L’entreprise proposera dans son offre du matériel équivalent à celui mis en place en 2011 dans la file B.
Durée du marché : 3 mois
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11
Date d'envoi à la publication : 15 Mars 2012
Date limite de réception des offres : 13 Avril 2012 à 16h00

Avis n° 2012-13 du 2 mars 2012

Réception des offres jusqu'au 12 mars 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres

1) Prix : 60 %

2) Valeur technique 40 %

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de service "Mission de sécurité et de protection de la santé en vue de la réhabilitation de l'ancien bâtiment du Conservatoire à Rayonnement Départemental CRD"

Caractéristiques spécifiques : PHASE CONCEPTION: Analyse du risque et respect des principes généraux de prévention, Evaluation et suivi des risques liés à l’amiante, Elaboration du P.G.C, Définition des protections collectives, des circulations horizontales et verticales des clôtures, des accès provisoires et des installations générales, Proposition au maître de l’ouvrage d’un système de contrôle d’accès, Proposition des mesures à prendre et des adaptations à apporter aux modalités d’exploitation de l’établissement en activité, Etablissement, pour le compte du maître d’ouvrage, de la déclaration préalable d’ouverture de travaux et vérification des procédures, Ouverture du registre-journal, Avis sur les documents d’études et participation aux réunions d’avancement, Constitution du D.I.U.O, Contribution à l’élaboration du D.C.E, Analyse des offres des entreprises et exigences contractuelles de sécurité, Passation des consignes et transmission des documents au Coordonnateur S.P.S.(si changement ou différent)

PHASE REALISATION: Accueil des entreprises, visite collective du chantier et présentation du P.G.C, Récolement, analyse, approbation et transmission des P.P.S.P.S, Mise à jour et suivi du Registre-Journal

- Actualisation et suivi du P.G.C, Complément et adaptation du D.I.U.O, Organisation et contrôle de la Coordination des entreprises et des procédures de travail, visites de chantier, Contrôle du respect du P.G.C. et harmonisation des P.S.P.S.P.S, Vérification du bon fonctionnement du système de contrôle d’accès, Participation aux réunions (avancement chantier et intervenants), Prise en compte de l’intervention d’entreprises nouvelles (réunions, visites, P.P.S.P.S.), Remise au Maître d’ouvrage des projets de D.I.U.O. et de P.G.C., Concours apporté dans la levée des réserves, le parachèvement de l’ouvrage ou le traitement des vices cachés, Remise du D.I.U.O et du P.G.C. finalisés

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Direction Technique - Mr HARLE : 03 21 19 55 00

Date d'envoi à la publication : 2 Mars 2012

Date limite de réception des offres : 12 Mars 2012 à 16h30

Avis n°2012-13 du 1er mars 2012

Réception des offres jusqu'au 12 mars 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

1) Prix (60%)

2) Valeur technique (40%)

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de travaux création d'une aubette à l'aéroport Calais - Dunkerque

Caractéristiques: Description des ouvrages :

- Démolition

- Cloisons modulaires

- Faux plafond

- Isolation acoustique

- Plancher autoportant

- Vitrage feuilleté

- Rebouchage bloc porte

- Reprise de peinture

- Plan de travail

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Direction technique - Service Bâtiments - Mr HARLE : 03 21 19 55 22

Date d'envoi à la publication : 1 Mars 2012

Date limite de réception des offres : 12 Mars 2012 à 16h00

Avis n° 2012-12 du 29 février 2012

Réception des offres jusqu'au 14 mars 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
- Qualité des instruments proposés appréciée au regard de la sonorité et des fiches techniques jointes (60%)
- Prix des prestations (30%)
- Délai de livraison (5%)
- Qualité du service après vente (5%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres
Communauté d'Agglomération du Calaisis
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de fourniture Achat d'instruments de musique à destination du Jardin des Arts – Classe cordes
- Lot 1 : Violons
- Lot 2 : Violons altos
- Lot 3 : Violoncelles
Lieu de livraison: Conservatoire à Rayonnement Départemental - Rue du 11 Novembre - 62100 CALAIS
Caractéristiques spécifiques :
- Lot 1 : 5 Violons neufs de taille ½ - Pour usage intensif dans le cadre d’une initiation à la pratique instrumentale -Munis de collophane - Munis de coussins - Bonnes capacités sonores et expressives - Bonne résistance - Finition : indifférente
- Lot 2 : 10 Violons Altos neufs de taille 3/4 - Pour usage intensif dans le cadre d’une initiation à la pratique instrumentale - Munis de collophane - Munis de coussins - Bonnes capacités sonores et expressives - Bonne résistance - Finition : indifférente
- Lot 3 : 7 Violoncelles neufs - Dont 1 violoncelle de taille ¼ - 1 violoncelle de taille ¾ - 5 violoncelles de taille 1/2 - Pour usage intensif dans le cadre d’une initiation à la pratique instrumentale - Munis de collophane - Bonnes capacités sonores et expressives - Bonne résistance - Finition : indifférente
Durée du marché : de sa notification à la livraison des fournitures
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : CRD - Jean-Robert LAY - Tèl : 03 21 19 56 40
Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés
Date d'envoi à la publication : 29 Février 2012
Date limite de réception des offres : 14 Mars 2012 à 16h00

Avis n°2012-11 du 24 février 2012

Réception des offres jusqu'au 16 mars 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
1) Prix (50%)
2) Valeur technique (40%)
3) Délais (10%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Travaux pour l'amélioration de la ventilattion : Extraction et élimination des poussières de chaux
Caractéristiques: Ce présent marché consiste en la création d’un système d’extraction et d’élimination des poussières de chaux volatiles émanant des boues traités et chaulées. L’entreprise proposera un système d’extraction et d’élimination des poussières de chaux correspondant aux nécessités et exigences détaillées dans le présent cahier des charges.
Les travaux sont à exécuter selon les règles de l’Art et conformément au Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11
Date d'envoi à la publication : 24 Février 2012
Date limite de réception des offres : 16 Mars 2012 à 16h00

Avis n° 2012-10 du 22 février 2012

Réception des offres jusqu'au 5 mars 2012 à 12h00

Critères de jugement des offres
1) Prix (60%)
2) Valeur technique (40%)

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de mission de côntrole technique dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien bâtiment du conservatoire à rayonnement départemental (CRD)
Caractéristiques: Le présent marché a pour objet l’intervention du contrôleur technique concrétisée par des avis dans les conditions L-23 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Ci après les différents types de mission:
* LP - Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
* LE - Solidité des existants
* SEI - Sécurité des personnes dans les ERP
* F - Fonctionnement des installations
* TH - Isolation thermique et économie d’énergie
* PH - Isolation acoustique
* HANDCO - Mission de constat de la conformité de l'accessibilité handicapée en fin de chantier
* PS - Sécurité des personnes en cas de séisme
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Direction technique - Service Bâtiments - Mr HARLE : 03 21 19 55 22
Date d'envoi à la publication : 22 Février 2012
Date limite de réception des offres : 05 Mars 2012 à 12h00

Avis n° 2012-09 du 20 février 2012

Réception des offres jusqu'au 8 mars 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
1) Prix des prestations (40%)
2) Valeur technique (60%) dont :
- Délai de réactivité 40%
- Nombre d'agents disponibles sur site 20%

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de service - Sécurité des personnes au cours des séances publiques au complexe sportif "Piscine-Patinoire Iceo"

Caractéristiques principales : L'objectif de la mission consiste à assurer la protection des usagers et éviter toutes dégradations sur l'ensemble du site.

Les prestations concernant la piscine et la patinoire, hors vacances scolaires, se dérouleront les mercredi, samedi, dimanche. Pour la patinoire uniquement, le samedi de 20h à 23h30 (2 agents).

Les prestations concernant la piscine et la patinoire, pendant les vacances scolaires, se dérouleront tous les jours de 14h à 20h (un agent). Pour la patinoire uniquement, le samedi de 20h à 23h30 (2 agents).

Montant du marché : Montant minimum 10 000 € HT - Montant maximum 180 000 € HT sur 3 ans.

Durée du marché : de sa notification au 31 décembre 2012. il est reconductible 2 fois un an.

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : MR HINGRAND : 03 21 19 56 57

Date d'envoi à la publication : 20 Février 2012

Date limite de réception des offres : 8 Mars 2012 à 16h00

Avis n° 12-08 du 15 février 2012

Réception des offres jusqu'au 29 février 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
Lots 1 et 5:
- Critère unique du prix (100%)
Lots 3 et 4 :
- Qualité de la proposition (70%)
- Prix (30%)
Lot 2:
- Coût mensuel de la location (60%)
- Coût annuel de la maintenance (40%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres
Communauté d'Agglomération du Calaisis
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de fourniture à lots séparés (5) et à bons de commande « Fournitures de boissons et denrées alimentaires »
Lot 1 : Boissons
Lot 2 : Distributeurs automatiques
Lot 3 : Produits alimentaires snackings chauds
Lot 4 : Desserts individuels
Lot 5 : Confiseries et produits alimentaires salés
Caractéristiques : Fournitures de boissons et denrées alimentaires pour les différents établissements de CAP CALAISIS Terre d’Opale, Communauté d’Agglomération du Calaisis, à savoir :
• Bar Snacking Base de Voile de Sangatte, rond-point des Salines,
• Hôtel Communautaire, 76 Bd GAMBETTA à CALAIS,
• Conservatoire à Rayonnement Départemental, rue du 11 Novembre à CAALIS,
• Ecole d’Art, rue des Soupirants à CALAIS,
• Piscine patinoire ICEO rue Martin du Gard à CALAIS,
• Aéroport de CALAIS-DUNKERQUE à MARCK,
• Base de chars à voile aux HEMMES de MARCK.
Durée du marché : 1 an à compter de la notification, reconductible 2 fois un an.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Accueil base de voile Tom Souville : 03 21 17 70 60
Retrait du dossier : le dossier sera délivré gratuitement au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax auprès Service Marchés. Il est également téléchargeable sur www.klekoon.com
Date d'envoi à la publication : 15 Février 2012
Date limite de réception des offres : 29 Février 2012 à 16h30

Avis n° 2012-07 du 6 février 2012

Réception des offres jusqu'au 20 février 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres
1) Prix (40%)
2) Valeur technique (60%) dont :
- Qualité des produits proposés : 40%
- Durée de la garantie : 20%

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Fourniture de préleveurs fixes réfrigérés
Caractéristiques: Les préleveurs devront satisfaire aux prescriptions techniques suivantes :
- Préleveur d’échantillons poste fixe.
- Echantillons prélevés : eaux résiduaires urbaines. Ces eaux résiduaires peuvent contenir des eaux usées
industrielles ou des eaux saumâtres.
- Armoire en inox 316L ou matériau synthétique présentant une meilleure stabilité dans le temps face aux agressions
extérieures (les préleveurs seront placés à l’extérieur, en bord de mer et seront donc soumis à la corrosion ainsi
qu’aux UV).
- Alimentation : 230 V/AC.
- Chaque préleveur devra être équipé de 10 m de tuyau d’aspiration ainsi que d’une crépine.
- Langue du menu : français.
- Dosage par pompe à vide.
- Hauteur d’aspiration maximum : 5 m.
- Collecteur monoflacon 20 litres minimum.
- Prélèvement proportionnel au temps ou à l’évènement (entrées analogiques et digitales).
- Programmes de prélèvements pouvant être définis par l’utilisateur (au moins 2 programmes).
- Possibilité de départ différé du prélèvement.
- Affichage des statistiques d’échantillonnages.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11
Date d'envoi à la publication : 6 Février 2012
Date limite de réception des offres : 20 Février 2012 à 16h00

Avis n°2012-06 du 25 janvier 2012

Réception des offres jusqu'au 9 février 2012 à 16h00

Retrait des dossiers/Envoi des offres :
Communauté d'Agglomération du Calaisis
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Critères de jugement des offres :
- Prix des prestations (60 %)
- Valeur technique (40 %)

Avis n°2012-05 du 23 janvier 2012

Réception des offres jusqu'au 13 février 2012 à 16h00

Envoi des offres
Cap Calaisis Terre d'Opale
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Critères de jugement des offres
1) Prix (40%)
2) Valeur technique (60%) dont :
- Qualité des matériaux utilisés : 20%
- Programme d’exécution des ouvrages reprenant pour chaque prestation les délais d’intervention au regard du planning : 20%
- Procédés d’exécution envisagés et moyens matériels et humains qui seront utilisés : 10%
- Moyens mis en œuvre pour assurer l’hygiène, la sécurité, la qualité, l’environnement sur le chantier : 10%

Objet du marché : Création d'une micro station de pompage Step Sangatte
Caractéristiques: Les travaux consistent en :
- Préparation et installation du chantier
- Terrassement
- Fourniture et pose d’un micro poste de pompage pré équipé
- Fourniture et pose du refoulement PEHD
- Création d’une dalle de répartition
- Fourniture et pose d’une grille anti-chute
- Fourniture et pose d’une trappe articulé fonte
- Fourniture et pose de deux fourreaux diamètre 90 mm
- Fourniture, pose et raccordement d’une armoire de commande
- Essais et mise en service
- Dossier de recollement
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11
Date d'envoi à la publication : 23 Janvier 2012
Date limite de réception des offres : 13 Février 2012 à 16h00

Avis n° 12-3 du 13 janvier 2012

Réception des offres jusqu'au 6 février 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

- Lot 1 : prix 40%
valeur technique 60%

- Lots 2 et 3 : prix 70%
valeur technique 30%

Retrait des dossiers/Envoi des offres
Communauté d'Agglomération du Calaisis
Service Marchés
76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex
Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09
e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de service "Prestation de maintenance et d’entretien des systèmes de sécurité incendie"
Caractéristiques spécifiques :
Les prestations sont divisées en 3 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant dans le cahier des clauses administratives particulières.
Lot n° 1 : Bâtiment comprenant des locaux à sommeil
Lot n° 2 : Bâtiments à vocation culturelle
Lot n° 3 : Autres bâtiments
Lot n°1 : Prix 40 % - Valeur Technique 60 % (Moyens de l’entreprise et ceux mis en œuvre pour les prestations 20% - Planification et méthodologie 10% - Dispositifs mis en œuvre en dehors des vérifications 20% - Organigramme, formation et habilitation 10%)
Lots n°2 et 3 : Prix 70 % - Valeur technique 30% (Moyens de l’entreprise et ceux mis en œuvre pour les prestations 10% - Planification et méthodologie 10% - Organigramme, formation et habilitation 10%)
Durée du marché : Pour le lot 1, le marché commence le 1 avril 2012 pour une durée fixée à 1 an.
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée fixée à 1 an pour les lots 2 et 3.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois pour chaque lot.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Service Bâtiment - Christophe PASCAL : 03 21 19 55 00
Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés, il est également téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.com
Date d'envoi à la publication : 13 Janvier 2012
Date limite de réception des offres : 6 Février 2012 à 16h00

Avis n°2012-02 du 11 janvier 2012

Réception des Offres jusqu'au 20 janvier 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres
1) Prix (30%)
2) Valeur technique (70%)

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de prestations intellectuelles "Mission d'étude acoustique dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien bâtiment du Conservatoire à Rayonnement Départemental (C.R.D)"
Caractéristiques: Pour la présente mission,les aspects étudiés seront relatifs à l’acoustique interne des salles de cours et à leur isolement aux bruits aériens et d’impact.
La mission comprend, entre autres le diagnostic de l’existant :
- Enquête par questionnaire auprès des professeurs sur leurs conditions actuelles et leurs souhaits,
- Diagnostics métrologiques afin de connaître le contexte interne du bâtiment (bruits aériens, impact, bruit de fond, équipements techniques, bruit environnement),
- Réunion d’échange avec le maître d’ouvrage et les utilisateurs.
Ces éléments permettront au mandataire de quantifier les enjeux acoustiques du projet et de proposer des scenaris explicitant les incidences sur les performances acoustiques.
Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75
Demande de renseignements techniques : Direction technique - Service Bâtiments - Mr HARLE : 03 21 19 55 22
Date d'envoi à la publication : 11 Janvier 2012
Date limite de réception des offres : 20 Janvier 2012 à 16h30

Avis n°2012-1 du 9 janvier 2012

Réception des offres jusqu'au 30 janvier 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

1) Prix (100%)

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Modification grue auxiliaire Mercedes 10 tonnes

Caractéristiques: Les travaux consistent en :

- Réception en atelier du véhicule

- Mise en place du bras de levage supplémentaire

- Raccordement hydraulique

- Essai

- Déplacement de la poulie existante

- Remplacement du câble de levage

- Fourniture du dossier technique

- Réception par un organisme agrée. L’entreprise fournira le PV de réception après modification

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Exploitation - Mr BEAURAIN : 03 21 19 56 11

Date d'envoi à la publication : 9 Janvier 2012

Date limite de réception des offres : 30 Janvier 2012 à 16h00

Avis n°12-2 du 9 janvier 2012

Réception des offres jusqu'au 30 janvier 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (60%)

- Valeur technique (40%) dont :

- Qualité des matériaux utilisés (15%)

- Programme d'éxecution des ouvrages(10%)

- Procédés d'éxecution envisagés et moyens matériels et humains qui seront utilisés (8%)

- Mesures prévues pour l'hygiène, la sécurité et la qualité (7%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de travaux signalétique extérieure du complexe piscine patinoire ICEO

Caractéristiques spécifiques :

Les matériaux proposés devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges et de qualité suffisante afin d’assurer la pérennité des ouvrages dans leur environnement. A cet effet, les supports sont réalisés en panneaux de type Dibond de chez Alcan composits, Reynobond de chez Alcoa ou équivalent d’une épaisseur de 3 mm minimum. Ces supports seront composés d’une âme en résine et d’une plaque de parement en aluminium de chaque côté d’une épaisseur de 0.30 mm offrant une rigidité à la flexion minimum de 865 KNcm2/m.

L’ensemble de la visserie de fixation sera en inox.

Durée du marché : 5 semaines à compter de l'ordre de service

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Service Bâtiment - Guillaume HARLE: 03 21 19 55 00

Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés,

Date d'envoi à la publication : 9 Janvier 2012

Date limite de réception des offres : 30 Janvier 2012 à 16h00

Avis n° 11-83 du 23 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 20 janvier 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (70 %)

- Réseaux de distribution (20 %)

- Services rendus (10%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de fourniture à bons de commande « Fourniture de carburants à destination du parc automobile de la Communauté d'Agglomération du Calaisis"

- lot 1: fourniture de fioul, gas-oil, additif : mini 3 000€ / maxi 29 999€

- lot 2: fourniture de carburant sans carte accréditive : mini 40 000€ / maxi 108 000€

- lot 3: fourniture de carburant et services à l'extérieur avec carte accréditive : mini 20 000€ / maxi 55 000€

Durée du marché : 3 ans à compter de la notification

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - Christophe PASCAL - Tèl : 03 21 19 55 22

Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés. Egalement téléchargeable gratuitement sur www.klekoon.com.

Date d'envoi à la publication : 23 Décembre 2011

Date limite de réception des offres : 20 Janvier 2012 à 16h30

Avis n°11-82 du 14 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 20 janvier 2012 à 16h30

Critères de jugement des offres :

- Prix des prestations (30 points)

- Valeur technique (70 points) décomposé comme suit :

- Pertinence de la méthodologie proposée par l'équipe, compréhension de la commande et ses spécificités - 40 points

- Composition et organisation de l'équipe (adéquation par rapport au programme, projet, planning) - 30 points

Retrait des dossiers/Envoi des offres :

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de prestations intellectuelles - dossier de régularisation administrative du système d'assainissement Calais Marck

Caractéristiques spécifiques :

L’étude comprendra par phase la prestation définie ci-après

phase 1 : recueil et exploitation des données sur le fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration

phase 2 : impact du système d’assainissement sur le milieu (dossier d’impact sur l’environnement)

phase 3 : programme pluriannuel des travaux à réaliser sur les réseaux et la station d‘épuration

Durée du marché : 18 mois à compter de sa notification (hors périodes de validation)

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Assainissement - Bruno BEAURAIN - Tèl : 03 21 19 56 10

Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés.

Date d'envoi à la publication : 14 Décembre 2011

Date limite de réception des offres : 20 Janvier 2012 à 16h30

Avis n° 2011-81 du 12 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 23 décembre 2011 à 16h00

Critères de jugement des offres

1) Prix (60%)

2) Valeur technique (40%)

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Marché de prestations intellectuelles "Mission de maîtrise d'oeuvre pour la mise en valeur du hall de l'aéroport Calais Dunkerque à Marck"

Caractéristiques: Dans une logique d’amélioration du service public et d’aménagement socio-économique du territoire, ce projet consiste en la rénovation du hall d’accueil de la plate forme aéroportuaire de Calais Dunkerque sur 3 axes :

- la mise en valeur par le traitement intérieur du hall existant (phase A1),

-le réaménagement avec la mise aux normes des sanitaires ainsi que la création d’un local à usage commercial (phase A2)

- l’extension du auvent extérieur existant (phase A3) permettant de marquer siginficativement l’accès au hall et de créer un dépose minute abrité.

Cet équipement permet d’accueillir des usagers de l’aéro tourisme, des structures économiques et des associations en lien avec l’aéronautique (ex : compagnie d’affaires).

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Direction technique - Service Bâtiments - Mr HARLE : 03 21 19 55 22

Date d'envoi à la publication : 12 Décembre2011

Date limite de réception des offres : 23 Décembre 2011 à 16h00

Avis n° 2011-80 du 6 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 20 décembre 2011 à 16h30

Critères de jugement des offres

1/Prix (60%)

2/Valeur technique (40%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76 bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de service de transport de personnes

Lieux d'exécution pour les lots n°1, 3, 4, 5 : Calais, Marck, Coquelles, Sangatte, Coulogne

Lieu d'exécution pour les lots n°2 et 6 : Territoire National et frontalier

Caractéristiques du marché : Marché à bons de commande sans remise en compétition

- Lot 1 : Ramassage des scolaires des écoles publiques, maternelles et élémentaires, des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Calaisis vers la piscine « Ranson » et la piscine patinoire « Icéo » de Calais.

- Lot 2 : Transports divers dans le cadre du « Contrat Local d’Education Artistique » (CLEA)

- Lot 3 : Ramassage des scolaires des écoles publiques, maternelles et élémentaires, des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Calaisis vers l’Ecole Nationale de Musique et de Danse et vers l’Ecole d’Art de Calais.

- Lot 4 : Ramassage des scolaires des écoles publiques, maternelles et élémentaires, des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Calaisis vers la Base de Char à voile des Hemmes de Marck

- Lot 5 : Ramassage des scolaires des écoles publiques, maternelles et élémentaires, des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Calaisis vers la Base de voile de Sangatte

- Lot 6 : Transports divers dans le cadre des actions de prévention en milieu scolaire.

Durée du marché : de sa notification au 31 décembre 2012.

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Service sports et cultures - Tèl : 03 21 19 55 00

Retrait du dossier : Le dossier sera remis gratuitement à toute personne qui en fera la demande par mail ou par fax auprès du service marchés. Egalement téléchargeable sur www.klekoon.com

Date d'envoi à la publication : 6 Décembre 2011

Date limite de réception des offres : 20 Décembre 2011 à 16 h 30

Avis n° 11-79 du 6 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 13 janvier 2012 à 16h00

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (30 %)

- Valeur technique (70 %) dont :

- Le planning d’exécution et de phasage de la mission, précisant le temps passé par phase par les intervenants, le nombre d’heures prévisionnel de chaque intervenant (30 points),

- Exemple de diagnostic type pour une mission équivalente reprenant les différentes phases précisées au CCTP (20 points),

- Méthode d’intervention et les moyens techniques mis en œuvre (10 points),

- Note sur la méthode utilisée pour transférer les données dans la base du logiciel ATAL (10 points).

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de prestations intellectuelles "diagnostic du patrimoine bâti de la Communauté d'Agglomération du Calaisis"

Caractéristiques spécifiques : Ce diagnostic a pour but d’aider la Communauté d’Agglomération du Calaisis à connaitre tout d’abord, l’état précis de son patrimoine bâti (carnet de santé des bâtiments) puis d’identifier l’ensemble des contrats de vérifications et de maintenance de ses bâtiments.

De plus, le titulaire devra inventorier et faire des propositions de plan d’actions de maintenance nécessaires à la mise en conformité et au bon fonctionnement des bâtiments.

Enfin, l’entreprise proposera dans le cadre du marché, un plan pluriannuel d’investissement chiffré.

A noter, que ces actions seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Les volets accessibilité et respect de la réglementation thermique n’entrent pas dans le cadre de cette étude.

Durée du marché : 12 semaines à compter de sa notification.

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Service Bâtiments - Thierry VAILLANT - Tèl : 03 21 19 55 22

Retrait du dossier : le dossier sera délivré gratuitement au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés

Date d'envoi à la publication : 6 Décembre 2011

Date limite de réception des offres : 13 Janvier 2012 à 16h00

Avis n° 201-78 du 2 décembre 2011

Réception des offres jusqu'au 16 décembre 2011 à 16h00

Critères de jugement des offres

- Prix des prestations (100 points)

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Accord cadre - Marché de Fourniture de pompes et d'agitateurs immergés destinés aux divers équipements d'assainissement exploités par Cap Calaisis

Caractéristiques spécifiques : Le nombre de titulaires maximal pour le présent accord cadre est fixé à 3, sous réserve d'un nombre de candidats suffisant.

La remise en concurrence interviendra à la survenance du besoin et sera matérialisée par la conclusion de marché subséquent.

Durée du marché : 1 an à compter de sa notification. Il est reconductible deux fois 1 an.

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Assainissement - Bruno BEAURAIN - Tèl : 03 21 19 56 10

Retrait du dossier : le dossier sera délivré au candidat qui en fera la demande par mail ou par fax au Service Marchés. Il est également téléchargeable sur le site www.klekoon.com

Date d'envoi à la publication : 2 Décembre 2011

Date limite de réception des offres : 16 Décembre 2011 à 16h00

Avis n° 2011-77 du 30 novembre 2011

Réception des offres jusqu'au 21 décembre 2011 à 16h30

Critères de jugement des offres

1) Méthodologie proposée (60%)

2) Prix (40%)

Envoi des offres

Cap Calaisis Terre d'Opale

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché : Organisation et encadrement de l'activité voile scolaire primaire à la base de voile Tom Souville

Lieu d'exécution: Base de voile Tom Souville - Sangatte

Caractéristiques: L'activité aura lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de la période scolaire. Tranche d'âge: écoles primaires de l'agglomération (niveau probable: CM1/CM2)

Nombre d'enfants: selon l'effectif des classes accueillies (25 élèves en moyenne)

Activités: accueil simultané sur le plan d'eau de 2 classes primaires à la journée, ou de 4 classes à la demi-journée, en vue d'organiser des séances d'activités autour de la découverte de la voile (optimist, catamarans, planche à voile). Mini: 20 000 € TTC / Maxi: 100 000 € TTC.

Durée du marché: du 13 Mars 2012 au 30 Novembre 2012.

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Département culture, sports, tourisme - Mr Sauvage : 03 21 19 55 00 - Accueil base de voile Tom Souville : 03 21 17 70 60

Date d'envoi à la publication : 30 Novembre 2011

Date limite de réception des offres : 21 Décembre 2011 à 16h30

Avis n° 11-76 du 29 novembre 2011

Réception des offres jusqu'au 12 décembre 2011 à 16h30

Critères de jugement des offres

- Valeur Technique (30%) décomposée comme suit :

- qualité des matériaux utilisés (10 %)

- programme d'execution des ouvrages (8%)

- procédés d'execution envisagés et

moyens matériels et humains utilisés (6%)

- Moyens mis en oeuvre pour assurer l'hygiène

et la sécurité (6%)

- Prix des prestations (70%)

Retrait des dossiers/Envoi des offres

Communauté d'Agglomération du Calaisis

Service Marchés

76, bvd Gambetta - BP 21 - 62101 Calais cedex

Tél:03/21/19/55/00 Fax:03/21/19/55/09

e-mail:info@agglo-calaisis.fr

Objet du marché: Marché de travaux « Aménagement d’une salle multifonctions à l’aéroport Calais - Dunkerque »

Caractéristiques spécifiques :

Le présent marché est composé de 4 lots :

Lot 1 - Gros œuvre étendu (démolition, isolation, cloisonnement, menuiseries intérieures et extérieures, carrelage)

Lot 2 - Audio-visuel

Lot 3 - Chauffage, ventilation, plomberie

Lot 4 - Peinture, revêtement de sol

Durée du marché : 10 semaines dont 2 semaines de préparation

Demande de renseignements administratifs : Service Marchés - Ludivine CAPELLE - Tèl : 03 21 19 56 75

Demande de renseignements techniques : Direction technique - Service Bâtiments - Mr HARLE : 03 21 19 55 22

Date d'envoi à la publication : 29 Novembre 2011

Date limite de réception des offres : 12 Décembre 2011 à 16h30